Закажите звонок и мы перезвоним
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является официальным предложением Индивидуального предпринимателя Качалова Дениса Михайловича (ОГРНИП 319547600090724, ИНН 540202327600), именуемого «Продавец» и/или «Исполнитель», к заключению договора на оказание услуг по производству и комплектации домокомплекта, адресованным любому дееспособному лицу, именуемому «Клиент» и/или «Заказчик».
1. Общие положения
1.1. Настоящая Оферта размещена на сайте https://woodcastor.ru (далее – «Сайт»).
1.2. Полным и безоговорочным принятием условий Оферты (акцептом) считается оформление Заказчиком заказа на Сайте и его оплата.
1.3. С момента акцепта Оферты между Заказчиком (Клиентом) и Исполнителем (Продавцом) заключается договор оказания услуг.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель (Продавец) обязуется изготовить и укомплектовать домокомплект по техническому заданию, согласованному с Заказчиком, а Заказчик (Клиент) обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Все условия (сроки, стоимость, характеристики) указываются на Сайте и/или в спецификации к заказу.
3. Сроки выполнения услуг
3.1. Сроки оказания услуг определяются исходя из сложности заказа и указываются при оформлении заказа.
3.2. Работы начинаются после поступления полной предоплаты от Заказчика.
4. Стоимость и оплата услуг
4.1. Стоимость услуг указывается на Сайте при оформлении заказа.
4.2. Оплата производится в безналичной форме. Датой оплаты считается зачисление средств на счет Исполнителя.
5. Приёмка услуг
5.1. Услуги считаются оказанными после передачи изготовленного комплекта Заказчику или транспортной компании.
5.2. Заказчик обязан осмотреть комплект и при наличии претензий сообщить об этом Исполнителю в сроки, указанные на Сайте.
6. Отказ и возвраты
6.1. Если работы ещё не начаты, Заказчик может отказаться от услуг с полным возвратом предоплаты.
6.2. При отказе после начала работ Исполнитель удерживает сумму фактически понесённых затрат.
6.3. Индивидуально изготовленные комплекты возврату не подлежат, если соответствуют согласованным чертежам.
7. Ответственность и форс-мажор
7.1. Исполнитель не несёт ответственности за дефекты, возникшие из-за неправильного хранения или использования комплекта Заказчиком.
7.2. Форс-мажорные обстоятельства освобождают Стороны от ответственности за невыполнение обязательств.
8. Споры
8.1. Споры решаются путём переговоров. Если договориться не удается, спор рассматривается в Арбитражном суде Новосибирской области.
9. Изменение условий Оферты
9.1. Исполнитель может изменить условия Оферты, разместив новую редакцию на Сайте. Изменения действительны для заказов, оформленных после их публикации.
10. Реквизиты Исполнителя (Продавца)
Индивидуальный предприниматель Качалов Денис Михайлович
ОГРНИП: 319547600090724
ИНН: 540202327600
Сайт: https://woodcastor.ru
Контакты: тел 8 (800) 777-24-71
Адрес: Новосибирская область, рп. Кольцово, Векторное шоссе, 19/2, 630559
Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является официальным предложением Индивидуального предпринимателя Качалова Дениса Михайловича (ОГРНИП 319547600090724, ИНН 540202327600), именуемого «Продавец» и/или «Исполнитель», к заключению договора на оказание услуг по производству и комплектации домокомплекта, адресованным любому дееспособному лицу, именуемому «Клиент» и/или «Заказчик».
1. Общие положения
1.1. Настоящая Оферта размещена на сайте https://woodcastor.ru (далее – «Сайт»).
1.2. Полным и безоговорочным принятием условий Оферты (акцептом) считается оформление Заказчиком заказа на Сайте и его оплата.
1.3. С момента акцепта Оферты между Заказчиком (Клиентом) и Исполнителем (Продавцом) заключается договор оказания услуг.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель (Продавец) обязуется изготовить и укомплектовать домокомплект по техническому заданию, согласованному с Заказчиком, а Заказчик (Клиент) обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Все условия (сроки, стоимость, характеристики) указываются на Сайте и/или в спецификации к заказу.
3. Сроки выполнения услуг
3.1. Сроки оказания услуг определяются исходя из сложности заказа и указываются при оформлении заказа.
3.2. Работы начинаются после поступления полной предоплаты от Заказчика.
4. Стоимость и оплата услуг
4.1. Стоимость услуг указывается на Сайте при оформлении заказа.
4.2. Оплата производится в безналичной форме. Датой оплаты считается зачисление средств на счет Исполнителя.
5. Приёмка услуг
5.1. Услуги считаются оказанными после передачи изготовленного комплекта Заказчику или транспортной компании.
5.2. Заказчик обязан осмотреть комплект и при наличии претензий сообщить об этом Исполнителю в сроки, указанные на Сайте.
6. Отказ и возвраты
6.1. Если работы ещё не начаты, Заказчик может отказаться от услуг с полным возвратом предоплаты.
6.2. При отказе после начала работ Исполнитель удерживает сумму фактически понесённых затрат.
6.3. Индивидуально изготовленные комплекты возврату не подлежат, если соответствуют согласованным чертежам.
7. Ответственность и форс-мажор
7.1. Исполнитель не несёт ответственности за дефекты, возникшие из-за неправильного хранения или использования комплекта Заказчиком.
7.2. Форс-мажорные обстоятельства освобождают Стороны от ответственности за невыполнение обязательств.
8. Споры
8.1. Споры решаются путём переговоров. Если договориться не удается, спор рассматривается в Арбитражном суде Новосибирской области.
9. Изменение условий Оферты
9.1. Исполнитель может изменить условия Оферты, разместив новую редакцию на Сайте. Изменения действительны для заказов, оформленных после их публикации.
10. Реквизиты Исполнителя (Продавца)
Индивидуальный предприниматель Качалов Денис Михайлович
ОГРНИП: 319547600090724
ИНН: 540202327600
Сайт: https://woodcastor.ru
Контакты: тел 8 (800) 777-24-71
Адрес: Новосибирская область, рп. Кольцово, Векторное шоссе, 19/2, 630559